一、施工合同中发包人的违约责任是什么

在施工合同中，发包人可能承担的违约责任主要有以下几方面：

（一）未按约定提供施工条件。若发包人未能按时提供施工场地、施工图纸、施工所需的相关许可等必要条件，导致承包人无法按计划施工，需承担由此给承包人造成的停工、窝工等损失赔偿责任。

（二）未按约定支付工程款。发包人应按照合同约定的时间、金额和支付方式向承包人支付工程款。若逾期支付，除需支付工程款本金外，还应按照合同约定或法律规定支付逾期利息，承包人还可据此主张相应损失赔偿。

（三）变更设计等要求的责任。若发包人擅自变更工程设计、施工要求等，给承包人造成额外费用增加或工期延误等情况，应承担相应的费用补偿和工期顺延责任。

（四）干扰施工等其他责任。若发包人存在干扰承包人正常施工的行为，导致工程无法顺利进行，同样需对承包人因此遭受的损失承担赔偿责任。总之，发包人应严格履行合同义务，避免承担违约责任。

二、委托开发建设施工合同纠纷怎么处理

处理委托开发建设施工合同纠纷，可从以下几方面着手：

（一）协商解决。合同双方应秉持诚实信用、平等自愿原则，就争议事项进行友好协商，寻求都能接受的解决方案。这既能节省时间和成本，也有利于维持双方合作关系。比如对工程价款、工期等问题重新达成一致。

（二）调解。可向相关行业协会、调解机构申请调解。专业的调解人员会依据和行业规范，居中调和，促使双方达成调解协议。调解协议具有合同效力，双方应自觉履行。

（三）。若合同中约定了仲裁条款，那么可向约定的仲裁机构申请仲裁。仲裁具有专业性、高效性和保密性等特点。仲裁裁决具有终局性，对双方均有约束力。

（四）诉讼。若没有仲裁约定或仲裁协议无效，可向有管辖权的人民提起诉讼。法院会依据事实和法律进行审理和判决。在诉讼过程中，双方需提供充分证据支持自己的主张。

三、施工合同工期延误违约金需要支付吗

在施工合同中，工期延误违约金是否需要支付，需根据具体情况判定：

（一）看合同约定。若施工合同中明确约定了工期以及延误工期需支付违约金的条款，且该约定不违反法律法规的强制性规定，那么当出现工期延误的情况时，违约方通常需要按照合同约定支付违约金。

（二）分析延误原因。如果工期延误是由于不可抗力等不可预见、不可避免且不能克服的客观情况导致的，根据法律规定，因不可抗力不能履行合同的，不承担，这种情况下一般不需要支付违约金。但当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（三）考虑双方责任。若工期延误是双方共同原因造成的，比如发包方未按约定提供施工条件，承包方也存在一定施工组织不力等问题，那么应根据双方过错程度分担责任，相应确定违约金的支付数额。

总之，施工合同工期延误违约金的支付需综合多方面因素，依据合同约定和法律规定进行判断。

以上是关于施工合同中发包人的违约责任是什么的相关回答，如您正遇到法律难题不知道怎么解决?或者实在找不到合适的律师，请点击咨询按钮，可以根据你的大概情况为匹配到最合适的本地专业律师。