一、施工合同工期多久算违约

在施工合同中，判断工期多久算违约不能简单地以一个固定时长来界定。

（一）合同约定

1. 如果施工合同明确约定了工期，比如规定工程应在100个工作日内完成，当施工方未能在这个约定工期内完工时，就构成违约。这种约定工期是双方协商一致确定的，是判定违约的首要依据。

2. 除了总工期的约定，合同可能还会对一些关键节点的工期有要求，如基础工程应在某一日期前完成，若未完成同样可能构成违约。

（二）合理延期情况

1. 存在一些合理的情况可导致工期延长而不视为违约。例如不可抗力，像地震、洪水等自然灾害影响施工，这种情况下工期应相应顺延。

2. 甲方的原因，如甲方未能及时提供施工场地、图纸、工程款项等，施工方有权要求顺延工期，这种顺延不应被视为违约。

二、施工单位合同违约怎么办

如果施工单位合同违约，可以采取以下措施：

（一）查看合同条款

仔细审查合同中关于违约责任的约定，明确违约方应承担的责任形式，如违约金的数额或计算方式、是否有赔偿损失的规定等。这将为后续处理违约行为提供依据。

（二）协商解决

尝试与施工单位进行协商，指出其违约行为，要求其按照合同约定履行义务、承担违约责任。在协商过程中，可以提出合理的解决方案，如调整施工进度、弥补工程缺陷等。通过友好协商，有可能在不耗费过多时间和资源的情况下解决问题。

（三）保留证据

收集与违约行为相关的证据，例如施工记录、往来函件、现场照片等。这些证据在后续可能的或诉讼中至关重要。

（四）寻求第三方调解

若协商不成，可以寻求第三方调解机构的帮助，如行业协会或专业的调解组织。调解机构将依据合同和相关，促使双方达成和解协议。

（五）仲裁或诉讼

如果以上方法均无法解决问题，可以根据合同中的仲裁条款申请仲裁，或者向有管辖权的提起诉讼，要求施工单位承担违约责任并赔偿因此造成的损失。

三、施工合同法定违约金标准

施工合同中法定违约金并没有统一明确的标准。

（一）在施工合同中，如果工程质量不符合约定，发包方可以要求施工方承担违约责任。例如，根据相关司法解释和司法实践，因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。这里并没有明确的一个比例或者固额的法定违约金标准，而是根据实际造成的损失等情况来确定减少工程价款的幅度。

（二）对于工期延误方面，如果施工方未能按照合同约定的工期完工，发包方可能要求施工方承担违约责任。通常是根据发包方的损失来确定赔偿数额，损失包括但不限于因工期延误导致发包方不能按时使用工程所造成的经济损失、增加的管理成本等，也没有法定的一个固定比例或者金额作为违约金标准。总之，在施工合同中法定违约金多是依据公平原则，以实际损失为基础，综合衡量各方因素来确定的。

以上是关于施工合同工期多久算违约的相关回答，若对问题还有疑问，可快速咨询律师，合飞律师精选优质律师，三重认证保护，请放心咨询。