当前位置:首页 > 普法百科 > 正文内容

工程合同发包违约有哪些责任

合飞律师2个月前 (03-16)普法百科4

一、工程合同发包违约有哪些责任

1.工程合同发包违约有以下责任:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁等损失和实际费用。

2.法律依据:《中华人民共和国》

第八百零三条  发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条  因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第八百零五条  因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

二、工程转包法律责任有哪些

工程转包的法律责任表现为、行政责任、刑事责任。

1、民事责任体现因转包产生的拖欠材料款、租赁款、农民工工资等费用,转包人单独或与实际施工人共同承担连带支付的责任;因转包发生的的责任承担,转包人应当与实际施工人就安全事故承担连带赔偿责任等方面。

2、行政责任方面:承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。

3、刑事责任方面:因转包引起的刑事案件主要涉及到、、等。

希望以上内容能对您有所帮助,如果您还有其它问题可以点击下方按钮咨询,或者到合飞律师网咨询专业律师

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/405217.html

工程合同发包违约有哪些责任的相关文章

建设工程合同纠纷收工程款,建设工程合同纠纷收工程法吗

大家好,今天小编关注到一个比较意思的话题,就是关于建设工程合同纠纷收工程款的问题,于是小编就整理了2个相关介绍建设工程合同纠纷收工程款的解答,让我们一起看看吧。 我承包工程合同经我工程款打给别人匹可以追回吗? 实际施人可以向谁追讨工程款? 我承包工程合同经我工程...

建设工程合同审查的要点有哪些内容(建设工程合同审查的要点有哪些呢)

这类合同特别要注意审查合同总额或称工程总价和款项支付条款之间的联系,别要注意是否工程款的审计的条款。工程合同涉及大量的合同附件,要注意与合同的相关条款的一致性。下面随着小编一起来了解一番吧。 本篇文章目录一览: 1、 2、 建设工程合同审查的要点有哪些? 1、这类合同特别...

工程合同索要违约金范本怎么写的(工程合同索要违约金范本怎么写好)

1、工程合同中的违约金请求书样本怎么写? 至:********监理限公司 这是我们建设单位正在施的*********项目。年年月日,当地大量村民进入地,阻碍我们施单位施;随后,施单位、监理单位、设计单位、业主单位均来到现场。调解仍未能说服当地村民,期间,在政府部门出面协调、设计单位改...

建设工程合同纠纷管辖法院(建设工程合同纠纷管辖权)

来源:寻找法律网 在司法实践中,工程纠纷诉讼并不像离婚案件那么多。毕竟工程纠纷诉讼涉及的标的比较大。那么工程纠纷的管辖权归属于里呢?如何避免工程纠纷?未签订合同工程纠纷如何打官司?关于这问题,法网小编将为您解答。希望对您所帮助。 1.工程纠纷的管辖权在里? 建设工程合同纠纷一般由合同...

河北省建筑工程合同范本(河北省建设工程合同范本)

今天给各位分享河北省建设工程工合同的知识,其中也会对河北省工程合同书样本进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧! 本文目录一览:1、工程合同为何区分通用条款和专用条款,各什么区别及作用?2、配套工程工合同3、北京的劳务公司来河北施需要办理什么手续4、建筑...

工程合同补充协议书范本(工程合同协议书完整版)

本篇文章给大家谈谈施工合同补充协议,以及施补充协议格式范本对应的知识点,希望对各位所帮助,不要忘了收藏本站喔。 本文目录一览:1、施工合同的补充协议模板7篇2、施补充协议书3、施工合同补充协议的内容是怎样的? 施工合同的补充协议模板7篇 施补充协议书篇1甲方:乙方:根据《合同法...

建筑工程合同争议属于民事纠纷吗,什么是建设工程合同纠纷案件

房屋建筑施工合同质量纠纷属于民事纠纷的。房屋建筑施中如果针对合同出现了一系列的纠纷的,可以认定为是属于民事纠纷范围内的案件,可以向法院起诉解决,法院也会作出相应的调解作。 本篇文章目录一览: 1、 2、 房屋建筑施工合同质量纠纷属于民事纠纷吗? 房屋建筑施工合同质量纠纷属于...

工合同发包违约责任承担方式有哪些

一、施工合同发包违约责任承担方式有哪些 1、工程合同发包违约的,承人可以顺延工程日期,并权请求赔偿停、误等损失。 2、法律依据:《中华人民共和国》第八百零三条规定,发包人未按照定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承人可以顺延工程日期,并权请求赔偿停、误等...